Actas | Melgar de Fernamental

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 9/2007

En la Villa de Melgar de Fernamental, a trece de julio de dos mil siete, siendo las veintiuna horas, previa citación cursada al efecto, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Montserrat Aparicio Aguayo, asistida del Secretario accidental D. Joaquín V. Francés Pérez, los Sres. Concejales: Dª Mª Petra Aparicio Bilbao, D. Claudio Gutiérrez del Olmo, Dña. Mª Asunción del Hierro Martínez, D. Roberto Esteban Zarzosa, D. Gonzalo Brea Valtierra y D. José Alberto Monedero González, existiendo pues el quórum necesario requerido por la normativa aplicable, a fin de celebrar sesión extraordinaria en primera convocatoria y tratar de los asuntos que figura en el Orden del Día previamente cursado tal y como determina el Art. 107 del R.O.F. y R.J. de las Corporaciones Locales.

No asisten ni excusan su ausencia los Sres. Concejales D. José Antonio del Olmo Fernández y D. Justino Zarzosa París.

PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa, se procedió a consultar sobre el acta de la sesión anterior 8/2007 de veintidós de junio de 2007, que fue aprobada por unanimidad sin modificaciones.

SEGUNDO: APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO 2007 ASÍ COMO RESTO DE EXPEDIENTE QUE LO COMPONE: Con el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y el informe favorable de Secretaría, la Sra. Alcaldesa eleva al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

«Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2007, integrado por el de la propia Entidad, el de sus Organismos Autónomos y la previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente local, cuyo resumen es el siguiente:

	Estado de Gastos
Capítulo	Descripción	Importe Consolidado
1	GASTOS DE PERSONAL	645.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	599.242,87
3	GASTOS FINANCIEROS	28.206,95
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000,00
6	INVERSIONES REALES	1.999.865,95
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	179.664,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	30.020,23
	Total Presupuesto	3.600.000,00

	Estado de Ingresos
Capítulo	Descripción	Importe Consolidado
1	IMPUESTOS DIRECTOS	412.000,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	45.000,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	443.862,30
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	480.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	68.000,00
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	1.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.670.137,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	480.000,00
	Total Presupuesto	3.600.000,00

Segundo: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto integradas en el expediente.

Tercero: Aprobar la Plantilla de Personal de la Corporación integradas en el expediente.

Cuarto: Someter el Presupuesto General a información pública por periodo de quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno, el cual dispondrá de un mes para resolverlas.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado y se publicará resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor el primer día del ejercicio correspondiente a dicho Presupuesto, o al día siguiente a su publicación si ésta es posterior al 1 de enero de 2007”.

Los Sres. Concejales acuerdan por unanimidad la aprobación de la propuesta de acuerdo elevada por la Sra. Alcaldesa en sus propios términos.

Y no habiendo más asuntos a tratar en el Orden del día, La Sra. Alcaldesa levanta la Sesión en el lugar reseñado en el encabezado de la presente a las veintiuna horas quince minutos, recogiéndose de lo allí tratado el presente acta de que certifico en Melgar de Fernamental a trece de julio de 2007.

La Alcaldesa, La Secretaria,

Fdo: Montserrat Aparicio Aguayo. Fdo: Mª Ángeles Madrid Arlanzón.

12/02/2016

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 10/2007

En la Villa de Melgar de Fernamental, a cinco de septiembre de dos mil siete, siendo las veintiuna horas, previa citación cursada al efecto, se reunieron en primera convocatoria, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Montserrat Aparicio Aguayo, asistida de la Secretaria del Ayuntamiento Dª. Mª Ángeles Madrid Arlanzón, los Sres. Concejales: Dª Mª Petra Aparicio Bilbao, D. Claudio Gutiérrez del Olmo, D. Gonzalo Brea Valtierra, D. José Alberto Monedero González y D. José Antonio del Olmo Fernández, existiendo pues el quórum necesario requerido por la normativa aplicable, a fin de celebrar sesión extraordinaria en primera convocatoria y tratar de los asuntos que figura en el Orden del Día previamente cursado tal y como determina el Art. 107 del R.O.F. y R.J. de las Corporaciones Locales.

No asiste al comienzo de la sesión pero se incorpora posteriormente como se señala en el correspondiente punto la Sra. Concejal Dña. Mª Asunción del Hierro Martínez.

No asisten pero excusan su ausencia los Sres. Concejal D. Roberto Esteban Zarzosa y D. Justino Zarzosa París.

PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa, se procedió a consultar sobre el acta de la sesión anterior 9/2007 de trece de julio de 2007, que fue aprobada por unanimidad sin modificaciones.

SEGUNDO: DACIÓN DE CUENTAS: Habiéndose remitido anteriormente al domicilio de los presentes el acta de la Junta de Gobierno Local 9/07, se da cuenta de la misma así como de la correspondiente a la sesión 10/07 y los Decretos de Alcaldía núm: 21 a 46 (licencia de apertura, delegación en sesión de levantamiento de actas de ocupación del Proyecto de Mejora y Modernización Regadío Canal Pisuerga, nombramientos de Tenientes de Alcalde y delegaciones, composición Junta Gobierno Local, nombramiento representantes en barrios, reconocimiento de obligaciones y orden de pagos, licencia primera ocupación, aprobación padrones impuesto de bienes inmuebles y tasa recogida y tratamiento basuras, adjudicación contrato servicios para espectáculo pirotécnico, reconocimiento de obligaciones y orden de pagos, rectificación errores titular licencia apertura, delegaciones expresa total atribuciones por ausencia en Primera Teniente de Alcalde, autorizaciones para ocupación vía pública, licencia primera ocupación, autorizaciones para ocupar vía pública, reconocimiento de obligaciones y orden de pagos, licencia urbanística, reconocimiento de obligaciones y orden de pagos, licencia primera ocupación, reconocimiento de obligaciones y orden de pagos, anulación de autorizaciones ocupación vía pública de personas que no llegaron a ocupar, comparecer procedimiento abreviado 116/2007 nombramiento abogado y procurador, cobertura sobrevenida del puesto socorrida, reconocimiento de obligaciones y orden de pagos, pliegos regirán procedimiento negociado sin publicidad adjudicación contrato servicios parra redacción estudio mercado.

Los Sres. Concejales se dan por enterados del contenido de las actas y del de los Decretos.

TERCERO: RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES:

En este punto se incorpora la Concejal Dª Mª Asunción del Hierro Martínez.

Visto que desde el 23 de marzo, este Ayuntamiento ha procedido a efectuar distintas obras y adquisiciones que afectan al Inventario de Bienes, desde Alcaldía se propone elevar a Pleno, con el informe favorable de Secretaría y el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, propuesta de acuerdo para modificar el mismo incluyendo:

A) BIENES INMUEBLES:

A.1.-OBRA DEL PATIO DE CASA DE LOS PALAZUELOS: Dadas las obras efectuadas sobre el inmueble sito en C/ Sabiniano Sierra nº 7 y concretamente en el patio de la Casa de los Palazuelos, se propone modificar el precio del mismo incrementando su valor por el Importe total de ejecución: 225.655,81 €, el acta de recepción lleva fecha de 18 de junio de 2007.

A.2.- Parcelas 20.897 a) y b) del Polígono 518 (naves, oficina y terreno junto punto limpio): Debido a error u omisión no constan en el Inventario de Bienes dichas parcelas de propiedad Municipal desde tiempo inmemorial por lo que resulta necesario incluirlas para lo cual el Sr. Arquitecto Municipal ha procedido a efectuar visita para realizar posteriormente valoración técnica, de lo que resulta:

- Finca rústica de 0,3523 Ha, con un valor total de 4.227,60 euros.

- Dos naves sitas en dicha finca de 590 metros con un valor total de 12.744 euros.

- Dos oficinas sitas en dicha finca de 105 metros con un valor total de 2.457 euros.

Por ende debe darse de alta la parcela con las naves y oficinas por un valor total de 19.428,60 euros.

B) BIENES MUEBLES:

B.1.- ASCENSOR ACUÁTICO PARA PISCINAS MUNICIPALES: Importe: 3.857 € a la empresa MANUFACTURAS METÁLICAS LUSIANERAS S.L. el contrato de suministro referido así como la instalación del mismo.

B.2.- Mobiliario Albergue 29.666,72 euros: La factura lleva fecha de 29 de junio de 2007.

a. Una freidora a gas FG-710 marca Fagor por importe de 4.826 euros IVA incluido.

b. Tres armarios de pared marca Franke (modelo A-1.600) a 975 euros cada uno, sin IVA, total de 3.393 euros IVA incluido.

c. Cuatro estanterías de pared marca Franke (modelo EL-1026) a 278 euros cada uno, sin IVA, total de 1.290 euros IVA incluido.

d. Tres estanterías de pared marca Franke (Modelo EL-1626) a 210 euros cada una, sin IVA, total de 731 euros IVA incluido.

e. Tres estanterías de pared marca Franke (Modelo EL-1426) a 256 euros cada una, sin IVA, total de 891 euros IVA incluido.

f. Un fabricador de hielo, marca ITV (modelo Pulsar 45 w) por un importe de 4.780 euros IVA incluido.

g. Dos congeladores horizontales marca Fagor (CFS-112) a 997 euros cada uno, sin IVA, por un importe total de 2.314 euros IVA incluido.

h. Un enfriador de botellas Marca Fagor (BFP-150 A) por un importe de 1.613 euros IVA incluido.

i. Dos bandejas bajo mostrador con dos cubas y dos escurridores por un importe de 1.490 euros unidad, sin IVA, por un importe total de 3.457 euros IVA incluido.

j. Un Lava vasos marca Fagor (LVC-12) por un importe de 1.775 euros IVA incluido.

k. Cuatro unidades de pinturas ornamentales decorativas a 228,94 euros la unidad, sin IVA, por un importe total de 1.063 euros IVA incluido.

l. Diez unidades de mamparas en cuartos de baño y cortinas a 300 euros sin IVA, por un importe total de 3.480 euros IVA incluido.

C.- Dación de cuentas de:

C.1.- Cesión de uso para Museo Etnográfico: según relación que obra en expediente.

C.2.- Cesión de uso Land Rover desde Excma. Diputación Provincial de Burgos.

Teniendo en cuenta que a 23 de marzo de 2007 el Inventario de Bienes arrojaba las siguientes cantidades:

BIENES A 23 DE MARZO DE 2007:

Total bienes inmuebles………………………………………….4.700.073,91 €.

Total bienes muebles………………………………………………. 362.462,51 €.

Vehículos…………………………………………………………………… 90.834,24 €.

Dando las altas reseñadas: el INVENTARIO DE BIENES A 24 DE agosto de 2007 arroja la siguiente cantidad:

Total bienes inmuebles………………………………………….4.454.989,50 €.

Total bienes muebles………………………………………………. 395.986,23 €.

Vehículos…………………………………………………………………… 90.834,24 €.

Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.

CUARTO: APROBACIÓN PROYECTO DE POLÍGONO INDUSTRIAL PRIMERA FASE: CAMINO LANTANDILLA Y CARRETERA CASTROJERIZ: La Sra. Alcaldesa eleva al Pleno, con el Dictamen favorable de las Comisiones de Hacienda y de Obras la adopción del siguiente propuesta acuerdo:

UNO: Aprobar el Proyecto de “Polígono Industrial 1ª Fase Camino Lantadilla y Carretera de Castrojeriz en Melgar de Fernamental redactado por el Sr. Arquitecto Municipal D. José Antonio Fernández Fernández y por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Miguel Ángel Alonso Maestro. El presupuesto del proyecto asciende a 326.200,00 euros (TRESCIENTOS VEINTESEIS MIL DOSCIENTOS EUROS).

Aprobar igualmente las siguientes separatas incluidas dentro del Proyecto:

- Correspondientes a la obra incluida en el Plan de Aguas y 51/0 por importe de 100.000 euros (cien mil euros).

- Y la correspondiente a la obra incluida en el FCL 2007 obra número 71/0 por importe de 29.000 euros (veintinueve mil euros).

DOS: Someterlo a exposición pública para que durante quince días puedan presentarse alegaciones en este Ayuntamiento mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia e inserción de anuncio en el tablón de edictos.

Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.

QUINTO: SOLICITAR A EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS PRÓRROGA PARA ADJUDICAR OBRAS DE FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL 2007 (71/0) Y PLAN DE AGUAS 2007 (51/0): Visto que la Excma. Diputación Provincial ha otorgado subvenciones a este Ayuntamiento para realizar las siguientes obras:

- Fondo Cooperación Local 2007 obra número 71/0 (Polígono Industrial 1ª fase, Camino Lantadilla Carretera Castrojeriz.

- Plan de Aguas 2007 obra número 51/0.

Y que se consideró oportuno redactar un proyecto conjunto que aglutinara el total de las obras a ejecutar, lo cual ha retrasado el procedimiento según los plazos exigidos por la Excma. Diputación Provincial, es necesario actualmente aprobar el proyecto con sus correspondientes separatas y someterlo a información pública por cuanto es una obra incluida dentro de Planes Provinciales.

Posteriormente pueden aprobarse los pliegos que han de regir la adjudicación de la referida obra, previendo que todo esto no pueda cumplirse dentro del plazo que viene marcado desde Diputación (1 de octubre de 2007) se propone, con el informe favorable de Secretaría y el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Obras, acordar la solicitud de una prórroga ante la Excma. Diputación Provincial de Burgos en lo que respecta a la adjudicación de las obras.

Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.

SEXTO: APROBACIÓN IMPOSICIÓN CONTRIBUCIONES ESPECIALES POLÍGONO: Con el Dictamen favorable de las Comisiones de Hacienda y Obras y el Informe favorable de Secretaría, la Sra. Alcaldesa eleva al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

UNO: La imposición de contribuciones especiales para la financiación de la parte de la obra que debe financiar este Ayuntamiento, cuyo hecho imponible está constituido por la obtención de un beneficio para los residentes en la zona afectada por el proyecto de las obras.

DOS. Proceder a la determinación y ordenación del Tributo concreto de acuerdo a lo siguiente:

— El coste previsto para esta obra, según el proyecto redactado por el Sr. Arquitecto Municipal D. José Antonio Fernández Fernández y por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Miguel Ángel Alonso Maestro, asciende a 326.200 EUROS, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento cuenta con subvenciones para la ejecución de dicho proyecto por valor de 180.995 euros, el coste que debe soportar el Ayuntamiento asciende a 145.205 euros.

— Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 58.082 euros, equivalente al 40% del coste soportado. El coste total presupuestado de la obra tendrá carácter de mera previsión. El Ayuntamiento asumiría el 60% restante que asciende a 87.123 euros. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.

— Aplicar como módulo de reparto de entre éstos, que son los únicos permitidos por el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, los metros lineales de fachada del inmueble propiedad de los afectados por la zona a ejecutar según proyecto.

TRES. Aprobar la relación de los sujetos que se ven beneficiados por la realización de la obra y establecer la cantidad que los mismos deberán abonar a esta Entidad, que aparece en el expediente como Anexo I.

CUATRO. Exponer y publicar el Acuerdo provisional íntegro en el tablón de anuncios de la Entidad y en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, respectivamente, durante treinta días como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho período los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en Asociación administrativa de contribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 de la TRLHL.

Los Sres. Concejales aprueban por mayoría absoluta la propuesta de acuerdo en sus propios términos con la abstención de D. José Antonio del Olmo Fernández.

SÉPTIMO: CONCEDER ANTICIPO SALARIO A FUNCIONARIA DE PLANTILLA: Visto que con fecha 19/06/07 y número de entrada 673 Dª N. S. D. presenta solicitud para que le sea concedido anticipo de personal sobre su salario de 6.000 € a devolver en 60 mensualidades (5 años), a la luz del informe favorable de Secretaría y del Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Personal, la Sra. Alcaldesa eleva al Pleno la adopción de acuerdo favorable con respecto a la solicitud presentada.

Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.

OCTAVO: SOLICITUD DE PRÉSTAMOS A CAJA DE COOPERACIÓN LOCAL: Habida cuenta la necesidad de financiar las obras incluidas en el Plan de Inversiones de este Ayuntamiento, la Sra. Alcaldesa eleva al Pleno, con el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y el Informe favorable de Secretaría, adoptar propuesta de acuerdo en los siguientes términos: Solicitar préstamos a la Caja de Cooperación Local por las siguientes cantidades:

- 110.000 euros para sufragar el Proyecto de Movimiento de Tierras del Polígono Industrial “El Parralejo”.

- 100.000 euros para sufragar los gastos del Proyecto para Acondicionamiento del Patio de la Casa de los Palazuelos.

- 150.000 euros para sufragar los gastos del Proyecto de Estación de Tratamiento de Agua Potable.

Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.

NOVENO: CONCURRIR PREMIOS INTERNET 2007: Visto que con fecha 4 de julio de 2007 se publica en el BOCYL número 129 ORDEN FOM/1184/2007, de 21 de junio, por la que establecen las bases reguladoras de los Premios Internet Castilla y León para la promoción de la Sociedad de la Información,

Visto que con fecha 3 de agosto de 2007 se publica en el BOCYL número 151 ORDEN FOM/1292/2007, de 27 de julio por la que se convocan los Premios Internet Castilla y León para la promoción de la Sociedad de la Información,

Toda vez que este Ayuntamiento cuenta con página web municipal y cumple con los requisitos de la convocatoria desde Alcaldía se propone, con el Dictamen favorable de la Comisión de Industria, Desarrollo Local, Nuevas Tecnologías y Medio Ambiente así como con el informe favorable de Secretaría, que este Ayuntamiento concurra a dicha convocatoria optando al premio en la modalidad Premios Internet 2007 Municipios regulados en la Sección 4ª de la referida convocatoria.

Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.

DÉCIMO: CONVENIO VENTANILLA ÚNICA: La Sra. Alcaldesa expone que con fecha 07/05/07 y número de entrada 505 se recibe escrito de la Dirección General de Atención al Ciudadano y Modernización Administrativa exponiendo la posibilidad de que el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental solicite la adhesión al Convenio Marco de Colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano. Explica que este Convenio hace posible que los ciudadanos puedan presentar, en los registros de las Corporaciones Locales que se adhieran, documentos dirigidos a cualquier órgano o entidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de la Administración General del Estado. Supone pues un avance al facilitar las relaciones de los ciudadanos con las diferentes Administraciones Públicas. Por ello, con el Dictamen Favorable de la Comisión de Industria, Desarrollo Local, Nuevas Tecnologías y Medio Ambiente y el informe favorable de Secretaría propone adoptar el siguiente acuerdo:

UNO: Solicitar la adhesión al Convenio Marco de fecha 21 de febrero de 2007, publicado en el BOE núm. 74, de 27 de marzo de 2007 y en BOCYL núm. 66, de 3 de abril de 2007, suscrito entre la Administración general del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de Castilla y León.

DOS: Manifestar expresamente la voluntad del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental de adherirse expresamente a todas y cada una de las Cláusulas del Convenio Marco mencionado en el punto anterior, asumiendo las obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a todas sus cláusulas.

TRES: Habilitar a la Sra. Alcaldesa, Montserrat Aparicio Aguayo, para la firma de cualquier acto directamente derivado de la adhesión al convenio y principalmente la suscripción de dicho Convenio en el supuesto de que se admitiere la solicitud evacuada por este Ayuntamiento.

Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.

DECIMOPRIMERO: RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL EN AMPLIACIÓN SUPERFICIE URBANIZABLE APROBADA EN SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA URGENTE DE 14 DE AGOSTO DE 2006 (SESIÓN 10/06)

La Sra. Alcaldesa informa de que en la sesión plenaria extraordinaria 10/06 celebrada el catorce de agosto de 2006 se procedió a aprobar una modificación de la aprobación inicial de las Normas Urbanísticas Municipales incrementando la superficie de suelo clasificado como urbanizable en el Municipio de Melgar de Fernamental,

Comprobando que se trata de un error material y a la luz del informe del Sr. Arquitecto Municipal así como del de Secretaría se propone, con el Dictamen favorable de la Comisión de Obras:

PRIMERO: Rectificar de oficio dicho error:

Así donde dice: SEGUNDO: […] según datos catastrales, en 341.846 mtrs. obteniendo pues un polígono industrial con una superficie total del sector de 581.914 mtrs.

Debe decir: según datos catastrales, en 317.080,39 mtrs. obteniendo pues un polígono industrial con una superficie total del sector de 557.148,39 mtrs.

SEGUNDO: Proceder a la publicación de tal circunstancia en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia a los efectos de abrir un período de información pública de un mes contados a partir del siguiente al de la última de las publicaciones.

Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.

DECIMOSEGUNDO: CONCURRIR CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS EN RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL DURANTE EL AÑO 2007.

La Sra. Alcaldesa informa de que con fecha 31 de agosto de 2007 en el BOCYL número 170 se publica la Orden de Consejería de Administración Autonómica (ORDEN ADM/1380/2207, de 22 de agosto) que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales para la contratación de personas con discapacidad y personas en riesgo o situación de exclusión social y en el mismo BOCYL se publica la Resolución de 29 de agosto de 2007, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León y la Gerencia de Servicios Sociales, por la que se convocan las subvencionadas citadas,

Visto que este Ayuntamiento reúne los requisitos exigidos en las referidas bases y convocatorias, desde esta Alcaldía se propone:

PRIMERO: la inclusión de este asunto en el orden del día, al tratarse de un asunto urgente (debido a que el plazo para presentar solicitudes finaliza el 15 de septiembre de 2007) que no ha sido dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa (debido a que su convocatoria fue posterior a la celebración de la correspondiente Comisión) y dar así cumplimiento al artículo 82.3 del ROF.

Se aprueba la inclusión de este asunto en el orden del día por unanimidad.

SEGUNDO: Concurrir a la referida convocatoria solicitando al Servicio Público de Empleo de Castilla y León subvención subsumida en la modalidad de protección, mejora y conservación de zonas naturales, espacios públicos urbanos y áreas recreativas para contratar a dos personas, que cumplan con los requisitos, a media jornada.

Comprometiéndose este Ayuntamiento, en el supuesto de que no se hubiera previsto con anterioridad, a habilitar en el presupuesto de Melgar de Fernamental crédito en cuantía adecuada y suficiente para la finalidad que se pretende.

Solicitar la percepción del anticipo que corresponda.

DECIMOTERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS:

13. 1.- La Sra. Alcaldesa señala que toda vez que, como ya se informó en el punto tercero de la presente sesión, desde la Excma. Diputación Provincial de Burgos se ha procedido a ceder el uso de un Land Rover en perfectas condiciones, correspondería que desde el Ayuntamiento se haga llegar a la Excma. Diputación Provincial de Burgos, acuerdo de agradecimiento puesto que dicho gesto enaltece a la Institución Provincial, quien con hechos como el que acontece materializa la competencia que la Ley le atribuye dentro de la asistencia y cooperación a los Municipios, demostrando así su preocupación por los Municipios de la Provincia.

Los Sres. Concejales estiman unánimemente que es necesario elevar este agradecimiento a la Excma. Diputación Provincial de Burgos.

13.2.- La Sra. Alcaldesa expone su deseo de manifestar sus más sentidas condolencias hacia D. Justino Zarzosa París y su familia por la reciente pérdida de su padre, señalando que como Concejal de la Corporación cuenta con todo su apoyo en estos difíciles momentos necesitar. La totalidad de los Concejales se suman a la declaración de la Sra. Alcaldesa haciendo extensivo su más sentido pésame.

Y no habiendo más asuntos a tratar en el Orden del día, La Sra. Alcaldesa levanta la Sesión en el lugar reseñado en el encabezado de la presente a las veintiuna horas cuarenta minutos, recogiéndose de lo allí tratado el presente acta de que certifico con el Visto Bueno de la Alcaldesa, en Melgar de Fernamental a cinco de septiembre de 2007.

Vº. B.

La Alcaldesa, La Secretaria,

Fdo: Montserrat Aparicio Aguayo. Fdo: Mª Ángeles Madrid Arlanzón.

12/02/2016

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 11/2007

En la Villa de Melgar de Fernamental, a ocho de octubre de dos mil siete, siendo las catorce horas quince minutos, previa citación cursada al efecto, se reunieron en primera convocatoria, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Montserrat Aparicio Aguayo, asistida de la Secretaria del Ayuntamiento Dª. Mª Ángeles Madrid Arlanzón, los Sres. Concejales: Dª Mª Petra Aparicio Bilbao, Dña. Mª Asunción del Hierro Martínez, D. Claudio Gutiérrez del Olmo, D. Gonzalo Brea Valtierra, D. Roberto Esteban Calzada, D. José Alberto Monedero González y D. José Antonio del Olmo Fernández, existiendo pues el quórum necesario requerido por la normativa aplicable, a fin de celebrar sesión extraordinaria en primera convocatoria y tratar de los asuntos que figura en el Orden del Día previamente cursado tal y como determina el Art. 107 del R.O.F. y R.J. de las Corporaciones Locales.

No asiste pero excusa su ausencia el Sr. Concejal D. Justino Zarzosa París.

PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa, se procedió a consultar sobre el acta de la sesión anterior 10/2007 de cinco de septiembre de 2007, que fue aprobada por unanimidad sin modificaciones.

SEGUNDO: APROBACIÓN GASTO Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS QUE DEBEN REGIR LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA POLÍGONO INDUSTRIAL PRIMERA FASE Cº LANTADILLA CRTRA CASTROJERIZ CON SUS SEPARATAS PARA LA OBRA 71/0 Y 51/0: Con los Dictámenes favorables de la Comisión de Obras y de la de Hacienda, y el informe favorable de Secretaría, la Sra. Alcaldesa eleva al Pleno la adopción de la siguiente propuesta de acuerdo:

PRIMERO: Aprobación del gasto que se derivará del proyecto para la obra Polígono Industrial 1ª Fase Camino Lantadilla- Carretera Castrojeriz con sus separatas para obras 71/0 y 51/0 y que asciende a un total de 326.200 euros (incluyendo las separatas que cuentan con un presupuesto de 29.000 y 100.000 euros respectivamente).

SEGUNDO: Aprobación de los pliegos que regirán la adjudicación del contrato de obras para la ejecución del referido proyecto a través de procedimiento abierto, forma concurso, tramitación urgente y que se insertan a continuación:

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA POLÍGONO INDUSTRIAL 1ª FASE CAMINO LANTADILLA - CARRETERA DE CASTROJERIZ, CON SEPARATAS OBRA Nº 71/0 DEL FCL 2007 Y OBRA Nº 51/0 DEL PLAN DE AGUAS

0- CONDICIONES GENERALES:

El presente pliego incluye los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones que han de asumir las partes del contrato de obras de referencia, siempre de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante TRLCAP) y normativa reglamentaria, que han de regir la ejecución del contrato, que se adjudicará por procedimiento abierto, tramitado con carácter urgente y a través de concurso.

I- OBJETO DEL CONTRATO:

Es objeto de la presente licitación contratar la ejecución de las obras definidas en el “Proyecto de Polígono Industrial 1ª Fase Zona Camino Lantadilla y Carretera Castrojeriz en Melgar de Fernamental” redactado por el Sr. Arquitecto Municipal D. José Antonio Fernández Fernández y por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas, aprobado en la sesión plenaria celebrada por este Ayuntamiento con fecha 5 de septiembre.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras (artículos 5 y 120 del TRLCAP).

II- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE:

Por urgencia, dada la premura de tiempo para su ejecución por financiación subvencionada por otras Administraciones Públicas (art. 71).

III- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

Procedimiento Abierto (73.1 y 2 TRLCAP). Forma de adjudicación: Se efectuará por concurso, sobre la base de lo dispuesto en el art. 85 del TRLCAP., al ser necesarios personal y tecnología especializada.

IV- TIPO DE LICITACIÓN:

El presupuesto máximo de licitación que pueden ofertar los interesados asciende a TRESCIENTOS VEINTESEIS MIL DOSCIENTOS EUROS (326.200,00 €), siendo éste el Presupuesto en el que están incluidos los Gastos Generales, el Beneficio Industrial y todas las cuotas y sus eventuales recargos correspondientes a los tributos que puedan devengarse, incluso el Impuesto sobre el Valor Añadido. La oferta económica que presenten los licitadores no podrá ser superior al presupuesto base de licitación.

V- EXISTENCIA DE CRÉDITO:

En el Presupuesto del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental vigente, según se indica el Tesorero, existe crédito suficiente en la partida presupuestaria correspondiente para hacer frente al pago del precio del contrato. Es necesario señalar que este contrato se financia con cargo a distintas subvenciones otorgadas por la Excma. Diputación Provincial de Burgos.

VI- CAPACIDAD PARA CONTRATAR:

Podrán contratar con este Ayuntamiento las personas naturales o jurídicas españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, estén debidamente clasificadas y no se hallen incursas en ninguna de las causas de prohibición para contratar del artículo 20 del TRLCAP.

VII- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:

Grupo G) Viales y pistas. Subgrupo 6: obras viales sin cualificación específica Categoría d) o superior (artículos 36, 25 y 26 R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

VIII- GARANTÍA PROVISIONAL:

Para optar a la adjudicación del contrato, los licitadores deberán acreditar la consignación previa de la garantía provisional, por importe del 2% del precio de licitación, cantidad que asciende a SEISMIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS (6.524 €) por los medios legales establecidos.

IX- EXPOSICIÓN SIMULTÁNEA DEL PLIEGO Y ANUNCIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

Conforme al apartado 2º del art. 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, la exposición del pliego de cláusulas administrativas particulares y del anuncio para la presentación de proposiciones se realizará en unidad de acto, pudiéndose presentar reclamaciones contra el pliego durante los ocho días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. En el caso de que se formulen reclamaciones contra el pliego de condiciones, el plazo para presentar proposiciones queda automáticamente suspendido, reanudándose al día siguiente de haberse resuelto estas alegaciones circunstancias ambas que se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento, las mismas se resolverán por Alcaldía quien está habilitada para ello desde la aprobación de estos pliegos, por expreso acuerdo del Pleno.

Hasta el día hábil anterior al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones el Pliego de cláusulas se podrá examinar y copiar por los interesados.

X- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

Las proposiciones se presentarán durante los trece días naturales siguientes al de la publicación del anuncio de licitación en el B.O.P. de Burgos (por tramitarse mediante procedimiento de urgencia), en el Registro del Ayuntamiento, de las 9:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes, si el último día del plazo fuera inhábil se prorrogará automáticamente al siguiente día hábil.

También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos, y anunciar el mismo día al Órgano de Contratación por fax, télex, o telegrama, la remisión de la proposición. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la proposición en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio.

La presentación de las proposiciones supone por parte del licitador el conocimiento y la aceptación expresa de este pliego y la declaración responsable de que reúne las condiciones exigidas para contratar.

Las proposiciones se dirigirán a la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental.

Cada licitador sólo podrá presentar una proposición. No se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente. La infracción de estas condiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones presentadas por el licitador afectado.

XI- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES: (art. 79 T.R.):

Las proposiciones constarán de dos sobres denominados A y B, cerrados, con indicación en el exterior de la licitación, del licitador y firmados por el concursante o persona que le represente, haciendo constar en el interior ordenado numéricamente en hoja aparte en los sobres A y B, su respectivo contenido.

Sobre A: Denominado DOCUMENTOS GENERALES PARA EL CONCURSO DE LA OBRA: POLÍGONO INDUSTRIAL 1ª FASE Cº LANTADILLA CRTRA. CASTROJERIZ, e incluirá la siguiente documentación:

a) Fotocopia autenticada de la personalidad del licitador: DNI y CIF, personas físicas o empresarios individuales, y escritura de constitución y de su inscripción en el Registro Mercantil para personas jurídicas.

b) Escritura de poder bastante y legalizada (original, copia notarial o compulsada ante la Administración en la que se deposite) si se actúa en representación de otra persona o entidad.

c) Resguardo de haber constituido garantía provisional.

d) Declaración responsable –conforme a modelo que aparece en el Anexo 1 de este Pliego- de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar recogidas en el art. 20 del TRLCAP que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. La prueba de esta circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados en el art. 21.5 del mismo texto legal (sin perjuicio de justificarse posteriormente, art. 79.2-b) TRLACAP). (El presente pliego incluye modelo).

e) Certificación acreditativa de poseer la clasificación exigida.

f) En el caso de uniones de empresas y empresas extranjeras, la documentación exigible en el artículo 24 del TRLCAP.

Sobre B: Denominado PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DEL CONCURSO DE LA OBRA POLÍGONO INDUSTRIAL 1ª FASE Cº LANTADILLA-CRTRA. CASTROJERIZ –conforme a modelo que aparece en Anexo 2 de este Pliego- y contendrá los que se aleguen, conforme a la cláusula siguiente de este Pliego así como la correspondiente proposición económica.

XII- CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA LA ADJUDICACIÓN:

La adjudicación se efectuará a la proposición más ventajosa sin atender exclusivamente al valor económico de la misma, y sin perjuicio del derecho a declarar desierto el concurso, en cuyo caso no procederá derecho a indemnización alguna a favor de los licitadores.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación, son los siguientes, relacionados por orden decreciente de importancia, que se atribuye a los méritos o mejoras alegados (máximo):

1. Mejoras introducidas en el plazo de ejecución de la obra: 20 puntos.

2. Mejoras introducidas en la ampliación del plazo de garantía de la obra: quince puntos al que mayor plazo de garantía ofrezca por encima de los doce meses obligatorios, que no se puntúan. Sólo se puntuarán meses completos: 15 puntos.

3. Mejoras introducidas en la calidad de las unidades de obra contempladas en el proyecto: 10 puntos.

4. Mejoras introducidas en el presupuesto de contrata: siete puntos según la siguiente fórmula:

Se puntuará cada precio ofertado conforme a la siguiente fórmula:

POf = PM x [ (T-Of) / (T – Ofmb)]

POf es la puntuación correspondiente a la oferta que se está valorando.

PM es la puntuación máxima del criterio económico: 7.

T es el tipo de licitación.

Of es la oferta económica que se está valorando.

Ofmb es la oferta económica más barata de las presentadas

XIII.- BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS

Se comprobará si existe desproporción o temeridad en alguna o algunas de las ofertas económicas presentadas y admitidas. Podrán considerarse como desproporcionadas o temerarias a aquellas proposiciones económicas cuyo porcentaje exceda en 10 unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas.

En el supuesto de que este hecho se produzca se notificará a los interesados para que los licitadores incursos en presunta temeridad justifiquen documentalmente la baja económica de la proposición presentada y aseguren su normal cumplimiento. Esta documentación se deberá recibir, como máximo, en plazo de 3 días naturales advirtiéndoles que la falta o insuficiente justificación de la baja temeraria dará lugar a la incautación de la garantía provisional previa declaración de temeridad por el órgano de contratación.

La información aportada por el licitador presuntamente incurso en temeridad se remitirá a informe del servicio técnico correspondiente a efectos de que asesore lo que considere oportuno respecto a la posibilidad de cumplir normalmente la oferta presentada. A los mismos efectos se remitirá oferta presentada en el caso de que no se aporte documentación.

Si la adjudicación se realiza a favor de un empresario cuya proposición hubiese estado incursa inicialmente en temeridad, se exigirá al mismo una garantía definitiva del 20% del importe de adjudicación.

La falta de justificación, por parte del licitador, de la oferta económica presentada y considerada como presuntamente temeraria, la insuficiente justificación de la misma a juicio de los servicios técnicos, e incluso la alegación, por parte del licitador, de no poder hacer frente a la imposición de garantía definitiva del 20% del importe de adjudicación, dará lugar a la incautación de la garantía provisional, previa declaración de temeridad por el órgano de contratación.

El órgano de contratación se reserva pues la facultad no sólo de declarar desierto el concurso sino también de no adjudicar el contrato a licitadores que incurran en baja temeraria.

XIV- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Las obras deberán ejecutarse (debiendo estar finalizadas y certificadas) en el plazo de seis meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo.

XV- RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA:

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado a satisfacción de la Administración, de acuerdo con los términos de los Pliegos y del propio contrato, la totalidad de su objetivo. Su constatación se llevará a cabo mediante acto formal y positivo de recepción dentro del mes siguiente de haberse producido la terminación de las obras.

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho acto.

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes desde la recepción de las obras el director de la obra redactará la correspondiente relación valorada. Dentro de los diez días siguientes al término del plazo anterior el director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción de la obra, el órgano de contratación aprobará la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de dos meses a partir de su expedición a cuenta de la liquidación del contrato.

Se establece un plazo de garantía de un año a contar de la fecha de la recepción (acta de recepción provisional), transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración quedará extinguida la responsabilidad del contratista.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 148 TRLCAP relativo a vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía.

XVI- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN:

A la Mesa de Contratación Municipal se incorporarán el Arquitecto redactor del Proyecto, con voz pero sin voto a quien, además, se solicitará informe acerca de las mejoras que se proponen al proyecto de acondicionamiento del patio de la casa de los Palazuelos si así lo estimaran oportuno.

Tal y como se aprobó en la sesión constitutiva del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental en sesión 8/2007 celebrada el veintidós de junio de dos mil siete, previamente a la convocatoria de la Mesa de Contratación los servicios técnicos del Ayuntamiento procederán a calificar la documentación administrativa para dar el visto bueno a la misma o proceder a requerir su subsanación o proponer la no admisión por defecto insubsanable.

Posteriormente se convocará la constitución de la Mesa de contratación, para el tercer día natural siguiente al último señalado como último para presentar proposiciones a las doce horas, todo ello a los efectos de determinar los licitadores excluidos y las causas de exclusión, invitando a los asistentes a formular observaciones que serán recogidas en el Acta. Acto seguido la Secretaria de la Mesa procederá a la apertura del Sobre “B” y dará lectura al mismo, y los elevará con el Acta y la Propuesta de la Mesa que ésta estime pertinente, evacuados los informes técnicos correspondientes, en su caso, al Pleno del Ayuntamiento, para su adjudicación que dictará resolución adjudicando el contrato a la proposición más ventajosa o declarando desierto el concurso y declarando temerarias aquellas ofertas que así estime oportuno y que por ende no deben formar parte de la licitación, en un plazo no superior a quince días naturales desde la apertura (art. 88 y 89 T.R.).

XVII- GARANTÍA DEFINITIVA:

La garantía definitiva será el 4% del importe de adjudicación en cualquiera de las formas previstas en la legislación vigente, que se constituirá dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación y con anterioridad a la firma del contrato.

XVIII- DOCUMENTACIÓN DE FORMALIZACIÓN:

De conformidad con lo dispuesto en el art. 54 del TRLCAP., el adjudicatario queda obligado a suscribir dentro del plazo de quince días naturales, excepto causa de fuerza mayor, contados a partir del siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, el correspondiente contrato.

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar ante el Ayuntamiento:

a) Garantía definitiva.

b) Póliza del seguro de responsabilidad civil.

c) Programa de trabajo que será aprobado por la dirección técnica, que se actualizará cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, siguiendo las instrucciones que a estos efectos reciba.

d) Certificado de estar al corriente de sus obligaciones con hacienda y la seguridad social si no lo hubiera hecho en el momento en el que se presentó a la licitación. En lo que respecta a la declaración de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, el adjudicatario puede optar por presentar tal certificado o firmar una autorización para que el Ayuntamiento recabe dicha información a través del Convenio que existe al efecto con la Agencia Tributaria consecuencia de la publicación en el BOE de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la productividad.

Previa a la ejecución del contrato y en un plazo no superior a quince días naturales desde la fecha de su formalización se extenderá acta firmada por ambas partes de comprobación del replanteo.

XIX- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

a) Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación de éste diere al contratista el Director facultativo de las obras.

b) El contratista está obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato así como de sus plazos parciales, en caso de que se hubieran establecido. Si llegado el término de cualquiera de dichos plazos, parciales o final, el contratista hubiere incurrido en mora por causas imputables al mismo, sin solicitar la prórroga prevista en el contrato o agotada también la misma, el órgano de contratación podrá optar, indistintamente, en la forma y condiciones previstas en el art. 95 del TRLCAP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía, o por la imposición de penalidades establecidas en el art. 95.3 del T.R. citado. El importe de las penalidades y su pago no excluye la indemnización de daños y perjuicios que pueda exigirse al contratista conforme a la legislación vigente.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el art. 96.2 T.R.

En todo caso la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa por parte del Excmo. Ayuntamiento de Melgar de Fernamental.

c) El contratista será responsable de la calidad de las obras y suministro prestados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

d) La empresa adjudicataria deberá utilizar materiales homologados con disposición de certificados o sellos de calidad reconocidos.

e) El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo, maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de aquéllas.

f) El contratista estará obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones se requieran siendo de su cargo las liquidaciones que se practiquen. Igualmente serán de su cuenta todos los gastos derivados de anuncios en boletines oficiales, formalización de contrato, honorarios técnicos, comprobación, materiales, instalaciones, enganches a redes y servicios, mano de obra, Seguridad Social, seguros y cualesquiera otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, así como los tributos de cualquier índole que graven la ejecución de la obra.

Serán de cuenta del contratista los gastos de los suministros que utilice, con sus correspondientes altas, en su caso, así como la obtención, control, ensayos y análisis de los materiales empleados en la obra, legalmente exigibles o por el director facultativo.

La liquidación de los gastos derivados de la licitación se practicará con cargo a los pagos a abonar al contratista.

XX- SUBCONTRATACIÓN:

Se permite al adjudicatario concertar con terceros la ejecución parcial del contrato hasta un máximo del 50 por 100 del importe de adjudicación.

Para que la subcontratación tenga efectos frente al Ayuntamiento de Melgar de Fernamental deberá cumplir los requisitos señalados en los artículos 115.2 y 116 del TRLCAP.

XXI- MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

Las modificaciones al contrato se regirán por lo establecido en el art. 146 del T.R. y por las disposiciones del Reglamento General de Contratación.

XXII-DIRECCIÓN DE LAS OBRAS:

El Ayuntamiento, a través de la Dirección Técnica de las obras efectuará la inspección, comprobación y vigilancia de las mismas. Las instrucciones que dé al contratista en interpretación del Proyecto y que serán de obligado cumplimiento se recogerán en el Libro de Órdenes.

XXIII- RÉGIMEN JURÍDICO:

La naturaleza jurídica del contrato es administrativa y ambas partes quedan sometidas expresamente para cuanto no esté previsto en el presente pliego al T.R. así como a las restante normas de Derecho Administrativo y en su defecto por las normas de Derecho Privado. El Ayuntamiento de Melgar de Fernamental gozará de las prerrogativas recogidas en el art. 59 del T.R.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución a efectos de este contrato serán resueltas por el órgano de contratación cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa pudiendo ser recurridos ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa con los requisitos establecidos en Ley reguladora de esta Jurisdicción.

XXIV- REVISIÓN DE PRECIOS:

Al presente contrato, debido a su breve plazo de ejecución, no se le aplicará la revisión de precios.

XXV- RIESGO Y VENTURA:

El contrato se entenderá convenido a riesgo y ventura del contratista.

XXVI- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS:

Si la Administración acordara la suspensión de las obras se deberá levantar la correspondiente acta de suspensión, con las formalidades prevista en la normativa aplicable.

XXVII- INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS:

El contratista está obligado a cumplir los plazos fijados para la ejecución de las obras. De no ser así se actuará conforme a alguna de las posibilidades que establece el art. 95 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP

Si los técnicos municipales observasen deficiencias en los materiales empleados lo comunicarán por escrito al Ayuntamiento y al contratista, que una vez oído procederá a reponer los elementos afectados, sin perjuicio de la sanción económica, que puede alcanzar hasta el 40% del valor de los materiales sustituidos.

XXVIII- MEJORAS:

Caso de proponerse alguna mejora por la dirección o por las entidades subvencionantes y acordada por la Corporación, se hará cargo de ella el adjudicatario sobre los precios unitarios que figuren en el proyecto, y que se harán constar en la propuesta de dirección.

Se incorporarán al contrato las mejoras que el adjudicatario presente con su proporción para que sean ejecutadas por el mismo sin que supongan incremento del precio de adjudicación.

XXIX- LEGISLACIÓN LABORAL E INDUSTRIAL:

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad e higiene en el trabajo y fiscal, quedando el Ayuntamiento exonerado de responsabilidad por este incumplimiento.

XXX- CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA:

La devolución y cancelación de la garantía definitiva se producirá en los términos previstos en el art. 47 del TRLCAP en relación con su art. 147 y las cláusulas de este Pliego.

XXXI- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:

El contrato se resolverá por las causas previstas en el propio Pliego y las recogidas en el TRLCAP, con las consecuencias y efectos previstos en la misma.

ANEXO 1

MODELO DECLARACIÓN DE CAPACIDAD

D. _____________________, con NIF núm. ________- en nombre propio o en representación de la firma_______________________, con domicilio a efecto de notificaciones en _________, C/ ________________ C.P. ________y CIF núm._________, DECLARO RESPONSABLEMENTE que la empresa __________________ no se halla incurso/a en prohibición para contratar, conforme al artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, encontrándose al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, sin perjuicio de comprometerse a presentar los correspondientes Certificados actualizados, en el caso de resultar propuesta para la adjudicación del contrato.

En ____________________ a ____________________de 2007.

Fdo: _________________--

ANEXO 2

MODELO DOCUMENTACIÓN SOBRE B:

II.1.- Proposición económica:

D. ___________________________________________, con domicilio en ____________________, Provincia de _________, c/ ______________, n.º ____, en nombre (propio o de la empresa que representa) ____________________, con CIF/NIF en _____________________, y domicilio fiscal en ____________________, c/ _____________________, enterado del anuncio publicado en el BOP de Burgos, del día 10 de OCTUBRE de 2007, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de obras para Polígono Industrial 1ª Fase Camino Lantadilla-Carretera Castrojeriz (incluidas las separatas de las obras 71/0 y 51/0), se compromete en nombre (propio o en representación de…)_________________________ a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de __________________ EUROS (__________ €) (expresar primero la cantidad en letra y después en números, en caso de discrepancias entre ambas primará la cantidad expresada en letras).

El licitador hace constar que la oferta presentada comprende no solo el precio de la contrata como tal, sino también el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con su normativa reguladora.

- II.2.- Mejoras que se introducen al pliego:

1. Mejoras introducidas en el plazo de ejecución de las obras según el contemplado en el proyecto: Ejecutaré la obra en _________ meses.

2. Mejoras introducidas en el plazo de garantía de la obra por encima de los doce meses que ya son obligatorios: Se añaden __________ meses más de garantía de la obra, sobre los doce que resultan obligatorios.

3. Mejoras introducidas en la calidad de las unidades de obra contempladas en el proyecto: __________________________________

En ____________________, a ____ de __________________ de 2007.

(Fecha y firma del proponente)

_____________________________________________

Los Sres. Concejales aprueban la propuesta de acuerdo en sus propios términos por unanimidad

TERCERO: TOMA EN CONSIDERACIÓN DOCUMENTO TÉCNICO REFORMA PLAZA ESPAÑA: Visto que el Sr. Arquitecto Municipal ha procedido a redactar la Memoria Valorada para la Reforma de la Plaza de España y a la luz del informe de Secretaría, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: Toma en consideración del documento técnico de reforma de Plaza España.

SEGUNDO: Exposición al público por período de 15 días naturales del mismo, mediante publicación de anuncio en el BOP de Burgos e inserción de dicho anuncio en el tablón de edictos municipal, a los efectos de que los interesados puedan presentar alegaciones o sugerencias que puedan ser tenidas en cuenta en la redacción definitiva del proyecto.

El Sr. Concejal D. José Antonio del Olmo pregunta si finalmente se eliminarán los árboles de la Plaza, la Sra. Alcaldesa le responde que a la vista de las sugerencias que algunos ciudadanos ya han hecho llegar al Ayuntamiento se ha procedido a introducir modificaciones sobre el documento expuesto al público en agosto del presente ejercicio y algunas de ellas van encaminadas justamente a la no eliminación de los árboles. La Sra. Alcaldesa añade que debiendo dar cumplimiento a la legislación sobre eliminación de barreras arquitectónicas se prevé el diseño de la plaza a un único nivel lo que, sin lugar a dudas repercutirá directamente sobre los actuales árboles, explica que obviamente la fila de árboles ubicados en primera línea frente a la fachada del Ayuntamiento no subsistirán pero que no obstante se hará todo lo posible para su sustitución por otros o para obtener una ubicación que garantice zona verde en la Plaza dentro de las posibilidades que resulten viables.

El Sr. Concejal D. José Antonio del Olmo afirma que efectivamente considera muy necesario arreglar la Plaza pero que no obstante considera que el diseño responde a las demandas estéticas del momento. La Sra. Alcaldesa le responde que no se trata de eso, que se pretende adecuar la Plaza a las necesidades de la legislación vigente, al imprescindible fomento del entorno comercial que ubica la plaza y que el tema de los árboles es más conflictivo de lo que pudiere parecer a simple vista para lo cual señala gráficamente los problemas que los árboles están originando en tuberías, aceras e incluso fachadas de las viviendas de la Avda. Virgen de Zorita por su crecimiento y el de sus raíces.

Finalmente los Sres. Concejales aprueban por mayoría absoluta la propuesta de acuerdo en sus propios términos con la abstención de D. José Antonio del Olmo Fernández.

CUARTO: DESIGNACIÓN REPRESENTANTE PARA ELECCIÓN EN ASAMBLEA DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE BURGOS: Atendiendo al requerimiento efectuado por el Consorcio Provincial de Tratamiento de Residuos Sólidos de Burgos es necesario que desde el Ayuntamiento se designe un representante para participar en la elección de representante en Asamblea en representación de los Municipios donde exista planta de tratamiento, transferencia o vertedero controlado, por todo lo cual se propone al Pleno que se designe como representante a:

Mª Montserrat Aparicio Aguayo.

Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.

QUINTO: APROBACIÓN DEFINITIVA CUENTA GENERAL EJERCICIO ECONÓMICO 2006: Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2006, y considerando que, Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la Presidencia, está integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Segundo: Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada y dictaminada por la Comisión Especial de Cuenta en sesión celebrada el 11 de julio de 2007.

Tercero: Sometida a información publica por espacio de quince días hábiles y ocho más, mediante publicación del anuncio de Dictamen por la Comisión Especial de Cuentas en el BOP de Burgos número 160 de 22 de agosto de 2007 e inserción de dicho acuerdo en el tablón de Edictos Municipal, no se han formulado reclamaciones tal como se desprende del Registro Municipal de Entrada.

La Sra. Alcaldesa eleva al Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la adopción del siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar la Cuenta General del AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL del ejercicio 2006.

Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la Cuenta General aprobada al Tribunal de Cuentas y al Consejo de Cuentas de Castilla y León.

Los Sres. Concejales aprueban la propuesta de acuerdo en sus propios términos por unanimidad.

SEXTO: DACIÓN DE CUENTAS: Por parte de Alcaldía se da cuenta de la sesión 11/2007 de la Junta de Gobierno Local así como de los Decretos 47 a 49 (adjudicación de contrato de consultoría y asistencia el número 47 y reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos los demás).

SÉPTIMO: DETERMINACIÓN DE FIESTAS LOCALES: Visto el calendario de fiestas laborales para el año 2008 y a la luz de lo dictaminado en la Comisión de Hacienda celebrada el miércoles 3 de octubre de 2007, toda vez que se ha recibido requerimiento de la Oficina Territorial de Trabajo de la D.T. de la Junta de Castilla y León en Burgos para determinar las fiestas locales que habrán de regir durante 2008, los Sres. Concejales aprueban por mayoría absoluta, con la abstención de D. José Antonio del Olmo Fernández que hubiera preferido incluir el 8 de septiembre en lugar del día de San José, que las fiestas locales en Melgar de Fernamental en 2008 sean:

- 19 de marzo (miércoles) y 25 de julio (viernes).

Y no habiendo más asuntos a tratar en el Orden del día, La Sra. Alcaldesa levanta la Sesión en el lugar reseñado en el encabezado de la presente, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos, recogiéndose de lo allí tratado el presente acta de que certifico con el Visto Bueno de la Alcaldesa, en Melgar de Fernamental a ocho de octubre de 2007.

Vº. B.

La Alcaldesa, La Secretaria,

12/02/2016

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 12/2007

En la Villa de Melgar de Fernamental, a veintinueve de octubre de dos mil siete, siendo las veintiuna horas, previa citación cursada al efecto, se reunieron en primera convocatoria, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Montserrat Aparicio Aguayo, asistida de la Secretaria del Ayuntamiento Dª. Mª Ángeles Madrid Arlanzón, los Sres. Concejales: Dª Mª Petra Aparicio Bilbao, Dña. Mª Asunción del Hierro Martínez, D. Gonzalo Brea Valtierra, D. Roberto Esteban Calzada y D. José Alberto Monedero González, existiendo pues el quórum necesario requerido por la normativa aplicable, a fin de celebrar sesión extraordinaria en primera convocatoria y tratar de los asuntos que figura en el Orden del Día previamente cursado tal y como determina el Art. 107 del R.O.F. y R.J. de las Corporaciones Locales.

No asiste pero excusa su ausencia el Sr. Concejal D. Claudio Gutiérrez del Olmo. No asisten ni excusan su ausencia los Sres. Concejales D. Justino Zarzosa París y D. José Antonio del Olmo Fernández.

PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa, se procedió a consultar sobre el acta de la sesión anterior 11/2007 de ocho de octubre de 2007, la Sra. Alcaldesa explica que,

Visto error material en las páginas 9 y 10 del acta de la sesión anterior y ex artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común procede subsanarlo antes de aprobar el acta y así el Anexo 2 del Modelo de documentación del sobre B debe ser sustituido por el presente

ANEXO 2

MODELO DOCUMENTACIÓN SOBRE B:

II.1.- Proposición económica:

- II.2.- Mejoras que se introducen al pliego:

1. Mejoras introducidas en el plazo de ejecución de las obras según el contemplado en el proyecto: Ejecutaré la obra en _________ meses.

3. Mejoras introducidas en la calidad de las unidades de obra contempladas en el proyecto: __________________________________

En ____________________, a ____ de __________________ de 2007.

(Fecha y firma del proponente)

Los Sres. Concejales presentes acuerdan por unanimidad rectificar el referido error material así como aprobar el acta por unanimidad.

SEGUNDO: APROBAR PRIMERA CERTIFICACIÓN OBRA 204/0 “PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA POLÍGONO INDUSTRIAL “EL PARRALEJO”” EN MELGAR DE FERNAMENTAL: Visto que con fecha 26/10/06 se adjudicó a la UTE POLÍGONO MELGAR la ejecución del “Proyecto de Movimiento de Tierras para polígono Industrial El Parralejo” en Melgar de Fernamental.

Visto que con fecha 06/07/07 se emite acta de replanteo positiva.

Visto que el Director de las Obras ha presentado certificación primera y última de la obra número 204/0 por un importe de 1.133.000,00 € (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y TRES MIL EUROS), así como el acta de recepción provisional de la misma corresponde a este Pleno aprobar la certificación de la obra, reconociendo la obligación y ordenando el pago de la misma, remitiendo toda la documentación a la Excma. Diputación Provincial de Burgos, todo lo cual elevo al Pleno para que sea aprobado en sus propios términos.

Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.

TERCERO: ADJUDICACIÓN CONTRATO DE OBRA PARA PROYECTO DE POLÍGONO INDUSTRIAL PRIMERA FASE CAMINO LANTADILLA CARRETERA CASTROJERIZ QUE INCLUYE SEPARATAS DE LAS OBRAS 71/0 Y 51/0: Por parte de la Alcaldesa se eleva al Pleno la propuesta efectuada por la Mesa de contratación tras la apertura de las plicas y tras el cotejo del informe del Sr. Arquitecto Municipal y que no es otra que:

PRIMERO: Admitir a todas las empresas a la licitación por cumplir los requisitos formales.

SEGUNDO: Establecer la siguiente puntuación:

· Hormigones Sierra: 45,32 puntos.
· Hydricon: 33,89 puntos.
· Comfica: 29,18 puntos.
· Tebycon: 24,97 puntos.
· Lázaro: 21,78 puntos.
· Excavosa: 16,80 puntos.

TERCERO: Adjudicar el contrato de obras para la ejecución del Proyecto Polígono Industrial 1ª Fase, Camino Lantadilla- Carretera Castrojeriz que incluye las separatas para las obras número 71/0 y número 51/0 a la empresa que en su conjunto ha obtenido mayor puntuación: Hormigones Sierra por un total de 324.700 € (TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS EUROS)

Asimismo la Sra. Alcaldesa propone publicar la adjudicación en el Boletín Oficial de la Provincia y notificar el resultado a todos los licitadores.

Los Sres. Concejales acuerdan por unanimidad aceptar la propuesta de la Mesa de Contratación en sus propios términos así como publicar el acuerdo de adjudicación y notificárselo a todos los licitadores.

CUARTO: SOLICITAR A CHD INCREMENTO CONCESIÓN CUOTA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA ETAP I: Visto que con fecha cinco de abril de dos mil seis el Pleno del Ayuntamiento acordó por unanimidad de los presentes solicitar a Confederación Hidrográfica del Duero concesión de aguas superficiales del Río Pisuerga en Melgar de Fernamental todo ello según las necesidades que se reflejan en el proyecto técnico par ala ejecución de la obra 26- BU-344 Melgar de Fernamental E.T.A.P. redactado por el Ingeniero D. Enrique Vecino Cordero.

Visto que los términos en los que se solicitó la concesión hacían referencia a la demanda de agua en condiciones anuales (9,88 l/s) y en condiciones estacionales (16,65 l/s).

Visto que la Estación de Tratamiento de Agua Potable tiene capacidad para depurar 100 metros cúbicos a la hora que equivalen a 27,77 litros/segundos, desde esta Alcaldía se eleva a Pleno solicitar modificación de solicitud de abastecimiento al caudal que la estación depuradora es capaz de gestionar: 27,77 l/s.

Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.

QUINTO: SOLICITAR CONCESIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA ETAP II: Visto que el Proyecto de Urbanización del Polígono Industrial “El Parralejo” prevé la construcción de una nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable para el Polígono Industrial “El Parralejo”, en adelante ETAP II, esta Alcaldía eleva a Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: Solicitar concesión a CHD de abastecimiento de agua para ETAP II habilitando a la Alcaldesa a la firma de cuantos documentos se deriven del expediente, de acuerdo con el documento técnico que forma parte del proyecto de urbanización del polígono mencionado ut supra a razón de 100 metros cúbicos la hora o su equivalente en litros por segundo (27,77 l/s).

Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.

SEXTO: SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA VERTIDO CONSECUENCIA DE LA EDAR II DEL POLÍGONO INDUSTRIAL “EL PARRALEJO”: Visto que el Proyecto de Urbanización para el Polígono Industrial “El Parralejo” prevé la creación de una Estación Depuradora de Aguas Residuales a la que se denominará de ahora en adelante EDAR II, resulta necesario obtener autorización de todos los organismos implicados, para efectuar el vertido de dichas aguas residuales en Arroyo del Cuérnago de Melgar de Fernamental y aguas abajo del azud de derivación. Por todo ello, la Sra. Alcaldesa con el Dictamen favorable de las Comisiones de Hacienda y de la de Obras de propone solicitar a la Comunidad de Regantes de las Huertas Viejas en Melgar de Fernamental, a la Comunidad de Regantes de La Magdalena en Arenillas de Ríopisuerga y a CHD autorización para paso y vertido en el arroyo del Cuérnago y aguas abajo del azud de derivación de las aguas residuales de la EDAR II en polígono industrial El Parralejo de acuerdo con el documento técnico que obra en el Proyecto de Urbanización del Polígono Industrial.

Los Sres. Concejales acuerdan, por unanimidad, aprobar la propuesta de acuerdo en sus propios términos.

SÉPTIMO: CONCURRIR A LA FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES: Visto que en el BOP de Burgos número 201 de 19 de octubre se convocó a las Entidades Locales de la Provincia para la formación de los programas de inversiones para los años 2008 y 2009, esta Alcaldía propone que se solicite para:

- Obra de reforma de Plaza de España por importe de 300.000, 00 euros.

- Obra de reparación prolongación camino Vista Alegre hacia las bodegas por importe de 200.000,00 euros.

Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos y asimismo acuerdan por unanimidad:

- Incluir en los presupuestos del ejercicio respectivo la financiación para atender a las obras solicitadas.

- Comprometerse a aportar a su costa el proyecto de obra y la disponibilidad de los terrenos para su ejecución, así como a constituir las servidumbres que sean precisas para ello y a obtener todas las autorizaciones de los particulares y de las Administraciones Públicas que exija la normativa aplicable.

- Aprobar la justificación de la petición de subvención que se incorpora al expediente así como asumir que efectivamente las obras para las que se solicita la subvención son de competencia municipal.

OCTAVO: CONCURRIR A CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EFECTUADA POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS: Vista la convocatoria efectuada por la Excma. Diputación Provincial de Burgos en el Boletín Oficial de la Provincia número 202 de 22 de octubre para parques infantiles y recreativos 2008, desde esta Alcaldía se propone:

PRIMERO: Acordar concurrir a esta convocatoria solicitando parque recreativo para mayores.

SEGUNDO: Comprometerse a aceptar la subvención que, en su caso, podría otorgarse y de no ser posible, de renunciar a ella en el plazo de quince días.

TERCERO: Destinar la subvención que se otorgue a la ejecución del objetivo, proyecto o actividad solicitada.

Los Sres. Concejales aceptan por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.

NOVENO: CANCELACIÓN DE AVAL POR EL QUE SE CONSTITUYÓ GARANTÍA DEFINITIVA: Vista el acta favorable para recepción definitiva de la obra Proyecto Reformado del Centro Juvenil de la Villa de Melgar, suscrito por el Director de la obra, D. José Antonio Fernández Fernández, suscrita con fecha 11 de octubre de 2007 por él, la Administración contratante y por el adjudicatario de las obras, procede acordar la cancelación del aval presentado por el adjudicatario, Hormigones Saldaña.

Los Sres. Concejales acuerdan por unanimidad la devolución del mencionado aval.

DÉCIMO: DACIÓN DE CUENTAS: Por parte de Alcaldía se da cuenta de los Decretos 50 y 51 (contratación de seguro de responsabilidad civil para Taller de Empleo y licencia de primera ocupación) así como del acta 12/07 de la Junta de Gobierno Local.

Y no habiendo más asuntos a tratar en el Orden del día, La Sra. Alcaldesa levanta la Sesión en el lugar reseñado en el encabezado de la presente, a las veintidós horas, recogiéndose de lo allí tratado el presente acta de que certifico con el Visto Bueno de la Alcaldesa, en Melgar de Fernamental a veintinueve de octubre de 2007.

Vº. B.

La Alcaldesa, La Secretaria,

Fdo: Montserrat Aparicio Aguayo. Fdo: Mª Ángeles Madrid Arlanzón.

12/02/2016

Pleno del Ayuntamiento de diecisiete de diciembre de dos mil siete

12/02/2016

Pleno del Ayuntamiento de cuatro de enero del dos mil seis

12/02/2016

Pleno Ayuntamiento de 1 de Febrero de dos mil seis